Questa pagina permette di scaricare il fac‑simile del contratto di posa in opera automatismi in formato Word e PDF. Il documento è pensato per regolamentare i rapporti tra il committente e l’appaltatore/installatore relativamente alla fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di automatismi, definendo diritti, obblighi, garanzie, termini di esecuzione, responsabilità e modalità di pagamento.
Fac simile contratto di posa in opera automatismi Word
Scarica il modello in formato Word per personalizzare facilmente il contratto con i dati delle parti, le condizioni economiche e gli allegati tecnici. Il file Word è utile per modifiche, integrazioni e per redigere una versione definitiva da stampare e firmare.
Fac simile contratto di posa in opera automatismi PDF
Disponibile anche la versione in PDF del contratto, utile per la consultazione, l’invio via email e la conservazione in formato non modificabile. Il PDF contiene lo stesso testo del modello Word ed è pronto per essere protocollato o archiviato.
Esempio contratto di posa in opera automatismi
Tra
1) _____________, con sede legale in _____________, codice fiscale/partita IVA _____________, rappresentata da _____________ in qualità di _____________ (di seguito “Committente”);
e
2) _____________, con sede legale in _____________, codice fiscale/partita IVA _____________, rappresentata da _____________ in qualità di _____________ (di seguito “Appaltatore” o “Installatore”).
Premesso che
– il Committente intende affidare all’Appaltatore la fornitura e la posa in opera di automatismi per _____________;
– l’Appaltatore dichiara di possedere le competenze, le autorizzazioni e le assicurazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori;
Si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto del contratto
L’Appaltatore si impegna a fornire, installare e collaudare i seguenti automatismi e relativi accessori: _____________, come meglio descritti nell’Allegato A (Scheda tecnica e Capitolato) che forma parte integrante del presente contratto.
Art. 2 – Documentazione e Allegati
Sono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
– Allegato A – Scheda tecnica e Capitolato: _____________
– Allegato B – Listino materiali e preventivo: _____________
– Allegato C – Cronoprogramma lavori: _____________
– Allegato D – Certificazioni e dichiarazioni: _____________
Art. 3 – Modalità delle prestazioni
L’Appaltatore eseguirà le prestazioni comprese la fornitura dei materiali, la posa in opera, il cablaggio elettrico necessario, le prove di funzionamento, la messa in servizio e la pulizia finale del cantiere, secondo le specifiche tecniche e i requisiti indicati negli Allegati. L’Appaltatore provvederà inoltre a rimuovere i materiali di risulta e gli imballaggi, salvo diversa pattuizione: _____________.
Art. 4 – Prezzo e condizioni di pagamento
Il corrispettivo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è di € _____________ (euro _____________), più IVA ove applicabile.
Modalità di pagamento:
– Acconto alla sottoscrizione: € _____________, entro il _____________;
– Saldo alla consegna/collaudo: € _____________, entro il _____________;
– Eventuali rate intermedie: _____________.
Coordinate bancarie per i pagamenti: Intestato a _____________, Banca _____________, IBAN _____________.
Art. 5 – Termine di esecuzione
Data di inizio lavori: _____________. Data prevista di ultimazione dei lavori: _____________. Il cronoprogramma dettagliato è indicato nell’Allegato C.
Art. 6 – Ritardi e penali
In caso di ritardo imputabile all’Appaltatore rispetto alla data di ultimazione concordata, salvo causa di forza maggiore, si applica una penale pari a € _____________ per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del _____________% del corrispettivo complessivo. L’applicazione della penale non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno.
Art. 7 – Collaudo, verifiche e consegna
Al termine dei lavori l’Appaltatore effettuerà le prove di funzionamento e redigerà un verbale di collaudo, che il Committente sottoscriverà se le prestazioni risultano conformi. Eventuali difformità o vizi saranno elencati nel verbale e l’Appaltatore avrà il termine di _____________ giorni per porvi rimedio. La consegna si intenderà perfezionata con la sottoscrizione del verbale di collaudo o, in mancanza, con l’accettazione tacita trascorsi _____ giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Art. 8 – Garanzie e manutenzione
L’Appaltatore garantisce l’opera e i materiali installati per un periodo di _____________ mesi/anni dalla data di collaudo, per vizi di conformità e difetti di posa. La garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio, manutenzione non corretta, eventi atmosferici o interventi di terzi. Eventuale contratto di manutenzione post-garanzia: _____________ (facoltativo).
Art. 9 – Materiali, marcature e conformità normativa
I materiali forniti saranno conformi alle norme vigenti e alle certificazioni tecniche richieste. L’Appaltatore consegnerà le Dichiarazioni di Conformità e le schede tecniche e di sicurezza relative ai prodotti installati: _____________.
Art. 10 – Responsabilità e assicurazioni
L’Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore è tenuto ad avere in essere polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi con massimale minimo di € _____________. Dati polizza assicurativa: Compagnia _____________, numero polizza _____________, scadenza _____________.
Art. 11 – Sicurezza sul lavoro
L’Appaltatore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche) e a coordinare le attività di cantiere, ove necessario, secondo quanto previsto dagli Accordi e dal Piano Operativo di Sicurezza (POS): _____________.
Art. 12 – Subappalto
L’Appaltatore potrà subappaltare parti delle prestazioni solo previo consenso scritto del Committente. L’Appaltatore resterà in ogni caso responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni da parte dei subappaltatori.
Art. 13 – Proprietà e passaggio del rischio
La proprietà dei materiali forniti dall’Appaltatore rimane a carico dell’Appaltatore fino al momento della consegna e collaudo definitivo, salvo diversa pattuizione: _____________. Il rischio si intende trasferito al Committente al momento della consegna e sottoscrizione del verbale di collaudo.
Art. 14 – Prezzi e variazioni
Eventuali variazioni in corso d’opera richieste dal Committente dovranno essere concordate per iscritto e comporteranno adeguamento del corrispettivo e dei termini di esecuzione secondo quanto concordato fra le parti: _____________.
Art. 15 – Risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto per inadempimento della parte inadempiente, previa comunicazione scritta e concessione di un termine di rettifica di _____________ giorni. In caso di risoluzione, si procederà alla liquidazione delle prestazioni eseguite e all’eventuale risarcimento dei danni.
Art. 16 – Forza maggiore
Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a causa di forza maggiore, quali eventi naturali, incendi, scioperi, pandemie, atti governativi o altri eventi imprevedibili ed inevitabili.
Art. 17 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali conformemente alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679 e normativa nazionale). I dati utilizzati ai fini del presente contratto saranno trattati per le finalità esecutive del rapporto contrattuale: _____________.
Art. 18 – Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni tecniche, commerciali e organizzative acquisite in occasione del presente contratto, salvo quanto strettamente necessario per l’esecuzione dello stesso o per obblighi di legge.
Art. 19 – Clausola penale per inadempimento
In caso di inadempimento di una qualsiasi obbligazione essenziale prevista dal presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere all’altra una penale di € _____________, salva la possibilità di richiedere l’ulteriore risarcimento del danno.
Art. 20 – Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di _____________.
Art. 21 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere inviate per iscritto ai seguenti recapiti:
– Committente: indirizzo _____________, PEC _____________, e-mail _____________, telefono _____________.
– Appaltatore: indirizzo _____________, PEC _____________, e-mail _____________, telefono _____________.
Art. 22 – Disposizioni finali
Il presente contratto costituisce l’integrale regolamentazione degli accordi tra le parti in merito all’oggetto. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate per iscritto.
Luogo di esecuzione dei lavori: _____________.
Eventuali permessi e autorizzazioni da ottenere a cura di: _____________.
Allegati (elenco):
– Allegato A: _____________
– Allegato B: _____________
– Allegato C: _____________
– Allegato D: _____________
Letto, confermato e sottoscritto.
Data: _____________
Luogo: _____________
Per il Committente
Nome/Denominazione: _____________
Rappresentante: _____________
Firma: ___________________________
Per l’Appaltatore
Nome/Denominazione: _____________
Rappresentante: _____________
Firma: ___________________________
Come scrivere un contratto di posa in opera automatismi
La redazione di un contratto di posa in opera automatismi richiede un approccio sistematico e orientato al rischio, volto a definire con chiarezza le prestazioni oggetto dell’appalto, i limiti delle responsabilità, le modalità di esecuzione e i criteri di accettazione delle opere.
Occorre iniziare dalla corretta individuazione dell’oggetto contrattuale, descrivendo dettagliatamente i componenti forniti, le specifiche tecniche, gli standard di riferimento e gli allegati che ne dettagliano i materiali e i livelli di prestazione; questa precisione evita ambiguità sull’estensione dell’intervento e sulle caratteristiche funzionali richieste. Il prezzo e le condizioni di pagamento devono essere formulate in modo inequivocabile, prevedendo quando e come vengono corrisposti acconti, stati di avanzamento e saldo finale, nonché le coordinate e le modalità idonee per comprovare l’avvenuto pagamento, collegando eventualmente i pagamenti al raggiungimento di milestone o al verbale di collaudo.
I termini di esecuzione e il cronoprogramma vanno regolati specificando la data di inizio, i termini intermedi quando necessari, le condizioni per la sospensione dei lavori e le conseguenze dei ritardi, inclusa la previsione di penali proporzionate e di massimali, evitando però clausole vessatorie che possano risultare inefficaci. Il regime delle responsabilità deve indicare chi risponde per danni a terzi, per difetti di posa e per vizi dei materiali, prevedendo obblighi assicurativi con massimali adeguati; la clausola relativa alla sicurezza sul lavoro deve richiamare espressamente la normativa applicabile e la documentazione di sicurezza richiesta, attribuendo i ruoli di coordinamento ove necessario.
Il collaudo e la consegna devono essere disciplinati con precisione, stabilendo le prove funzionali da effettuare, la redazione del verbale di collaudo, i tempi per la rettifica di eventuali difformità e i criteri con cui si considera perfezionata la consegna; è importante specificare i criteri di accettazione tacita in assenza di verbale firmato, per evitare contestazioni successive. Le garanzie devono indicare la durata, l’ambito di copertura e le esclusioni tipiche, nonché le modalità di intervento in garanzia e i tempi di risposta.
Per quanto riguarda le variazioni e le varianti, il contratto deve prevedere una procedura scritta di approvazione con valutazione economica e temporale, lasciando chiaro che le modifiche non concordate non vincolano le parti. Sul piano documentale, gli allegati tecnici, gli schemi elettrici, le dichiarazioni di conformità, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti installati e le certificazioni CE vanno richiamati espressamente come parte integrante del contratto per assicurare la tracciabilità delle specifiche.
Non meno importanti sono le clausole sul subappalto, che devono prevedere l’autorizzazione del committente e il mantenimento della responsabilità dell’appaltatore per l’operato dei subappaltatori, e quelle sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza, in conformità al GDPR. Infine, il contratto deve indicare la legge applicabile e il foro competente, oltre alle modalità di comunicazione tra le parti, e prevedere la possibilità di risolvere le controversie tramite procedure alternative quando appropriato.
In fase di stesura è consigliabile utilizzare un linguaggio chiaro e non equivoco, evitare ambiti generici, adattare il modello standard alle specificità dell’intervento e, se necessario, far revisionare il testo da un consulente legale con esperienza in contratti di appalto e in materia di installazioni tecniche, per garantire la coerenza tra le esigenze tecniche, i rischi operativi e la tutela contrattuale delle parti.